AGB

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen
Muhammed Zerey, Einzelunternehmen, nachfolgend „Auftragnehmer“ oder „ReyTech“ genannt, und Kunden (Privatkunden sowie Unternehmer).

Sie gelten für:

Elektroinstallationen (Hausinstallation, Zähleranlagen, Wallboxen, DGUV V3, Reparaturen)

Smart-Home-Installationen (KNX, WLAN, sonstige Systeme)

Beratungsleistungen vor Ort

Dienstleistungen, die über BookingPress gebucht werden

Verkauf von Waren und Materialien über den Onlineshop

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.

2. Vertragsschluss

2.1 Dienstleistungen

Ein Vertrag kommt zustande durch:

schriftlichen Auftrag

Bestätigung per E-Mail oder Nachricht

Buchung über BookingPress

Annahme eines schriftlichen Angebots

2.2 Warenkauf (Onlineshop)

Im Onlineshop abgegebene Bestellungen stellen ein Angebot des Kunden dar. Ein Vertrag kommt erst durch eine Auftragsbestätigung oder den Versand der Ware zustande.

3. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot, der Auftragsbestätigung oder der Buchung über BookingPress.

ReyTech führt Arbeiten fachgerecht nach geltenden Normen (insbesondere DIN-VDE-Bestimmungen) aus.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Preise

Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbarten Preise.

ReyTech arbeitet mit:

Stundenpreisen

Festpreisen

Pauschalangeboten

4.2 Anfahrt & Zusatzkosten

Anfahrtskosten, Verbrauchsmaterial und Kleinmaterial werden gesondert berechnet, sofern nicht anders vereinbart.

4.3 Zahlungsarten

Zahlung per Überweisung

Zahlung vor Ort (EC oder bar, falls angeboten)

Zahlung im Onlineshop (je nach vorhandenem Zahlungsanbieter)

4.4 Fälligkeit

Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

5. Ausführungsbedingungen & Mitwirkungspflichten

Der Kunde stellt sicher, dass:

Zugang zu den Arbeitsbereichen gewährt wird

vorhandene Installationen zugänglich sind

keine Gefahren bestehen (z. B. offene Leitungen, defekte Anlagen)

Erforderliche Abschaltungen elektrischer Anlagen können notwendig sein und sind im Preis nicht zwingend enthalten.

6. Termine, Terminbuchung & Stornierung

6.1 Buchungen über BookingPress

Über BookingPress vereinbarte Termine sind verbindlich.

6.2 Stornierung durch den Kunden

bis 24 Stunden vorher: kostenlos

weniger als 24 Stunden: 50 % des vereinbarten Preises oder Stundensatz

Nicht-Erscheinen ohne Absage: 100 %

6.3 Verzögerungen und höhere Gewalt

ReyTech übernimmt keine Haftung für Verzögerungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Witterung, Verkehr oder höherer Gewalt.

7. Eigentumsvorbehalt (Warenverkauf)

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum des Auftragnehmers.

8. Gewährleistung

8.1 Dienstleistungen (Werkleistungen)

Für Elektroinstallationen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

8.2 Verschleiß und Fremdeinwirkung

Keine Gewährleistung besteht bei:

unsachgemäßer Nutzung

Änderungen durch Dritte

Verschleißteilen

Schäden durch Feuchtigkeit oder Überspannung, sofern nicht schuldhaft verursacht

8.3 Nachbesserung

Der Auftragnehmer hat das Recht zur zweimaligen Nachbesserung, bevor Rücktritt oder Minderung geltend gemacht werden kann.

9. Haftung

Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

Haftungsausschlüsse:

mittelbare Schäden

entgangener Gewinn

Datenverlust

Schäden, die auf bestehende Mängel der Kundenanlage zurückzuführen sind

10. Widerrufsrecht

10.1 Dienstleistungen (Elektro, Montage)

Für individuell ausgeführte Dienstleistungen besteht kein Widerrufsrecht, sobald:

der Kunde der Ausführung ausdrücklich zugestimmt hat

und bestätigt hat, dass der Vertrag mit Beginn der Ausführung nicht mehr widerrufen werden kann
(§ 356 Abs. 4 BGB)

10.2 Warenkauf (Onlineshop)

Für Online-Käufe gilt das gesetzliche 14-tägige Widerrufsrecht, außer bei:

kundenspezifisch angefertigten Produkten

versiegelten Waren, die aus hygienischen Gründen nicht zurückgegeben werden können

Die Kosten der Rücksendung trägt der Kunde.

11. Datenschutz

Es gilt die Datenschutzerklärung des Auftragnehmers gemäß DSGVO.
Personenbezogene Daten werden nur zur Vertragsabwicklung verarbeitet.

12. Streitbeilegung

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

13. Gerichtsstand & Rechtswahl

Es gilt deutsches Recht.
Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Auftragnehmers, sofern gesetzlich zulässig.

14. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.